债务纠纷中出现堵门阻碍施工的情况,应通过固定证据、报警、申请行为保全、提起诉讼等法律途径处理,同时注重沟通协商与损失追偿,坚决避免以暴制暴。
当债务纠纷升级为堵门阻碍施工时,处理需遵循“先控制事态、再依法追责”的原则,分步骤化解矛盾。
第一步:固定证据并保障现场秩序。立即通过拍照、录像、录音等方式记录堵门现场情况,明确堵门人员身份、人数、具体行为及施工受阻状态。若现场有监控设备,需确保监控录像完整保存。同时,安排专人维护现场秩序,避免与堵门方发生肢体冲突,必要时疏散无关人员,防止事态恶化。此外,需同步记录施工延误造成的直接损失,如工人窝工费、设备闲置费、材料损耗等,保留施工日志、合同、付款凭证等原始材料,为后续索赔提供依据。
第二步:尝试第三方介入调解。在保证施工安全的前提下,可邀请属地派出所、居委会、行业协会等第三方机构到场协调。通过第三方搭建沟通平台,明确告知堵门方阻碍施工属于违法行为,引导其通过合法途径解决债务纠纷。若双方存在债务事实,可协商制定还款计划或担保方案,先暂停侵权行为恢复施工,再通过书面协议约定债务清偿细节,必要时由第三方见证协议签署过程。
第三步:报警并申请警方处理。若调解无效,应立即拨打110报警,要求警方到场制止违法行为。报警时需清晰说明现场情况,强调堵门行为已导致施工中断及潜在损失。警方出警后,应要求其制作《出警记录》,明确记录堵门人员信息、违法行为及处理结果。根据《治安管理处罚法》第二十三条,公安机关可对扰乱单位秩序的行为人处以警告、罚款或行政拘留;若堵门行为造成严重损失(如直接经济损失超5000元),可能涉嫌《刑法》第二百七十六条规定的破坏生产经营罪,需追究刑事责任。
第四步:通过法院申请行为保全。在报警同时,可向施工所在地法院提交《行为保全申请书》,依据《民事诉讼法》第一百零四条,请求法院裁定堵门方立即停止阻碍施工。申请时需提交证据材料包括:堵门现场视频、施工许可证、施工合同、损失证明等,法院通常会在48小时内作出裁定。若对方拒不履行裁定,可申请法院采取罚款、拘留等强制措施,或追究其拒不执行判决、裁定罪的刑事责任。
第五步:提起诉讼追偿损失。针对债务纠纷本身,债权人可通过民事诉讼主张债权,但不得采取非法手段维权;施工方则可就堵门造成的损失提起侵权之诉,要求赔偿工期延误、设备租赁、预期利润等损失。诉讼中需重点举证堵门行为与损失间的因果关系,如提交施工进度计划、监理报告、误工签证单等证据。若双方债务事实明确,可在诉讼中提出债务抵消或反诉,通过法院判决一次性解决债务与侵权赔偿问题。
需特别注意,处理过程中应始终避免激化矛盾,严禁以停水停电、限制人身自由等方式对抗堵门行为,所有维权措施需在法律框架内进行。同时,企业应建立健全债务风险预警机制,对可能引发纠纷的项目提前做好合同审查与履约担保,从源头减少冲突发生。

法律依据:
《中华人民共和国治安管理处罚法》 第二十六条
有下列行为之一的,处五日以上十日以下的拘留,可以并处五百元以下罚款;情节较重的,处十日以上十五日以下拘留,可以并处一千元以下罚款:
(一)结伙斗殴的;
(二)追逐、拦截他人的;
(三)强拿硬要或者任意损毁、占用公私财物的;
(四)其他寻衅滋事行为。



